+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор подряда на ремонт с физическим лицом гарантийный срок на работу

Сроки завершения отдельных этапов работы определяются планом - графиком работ. Стоимость работ включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Стоимость и виды работ отражаются в смете, утвержденной Заказчиком. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик - ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК РАБОТАТЬ БЕЗ ИП или ООО, ДОГОВОР ПОДРЯДА

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор Подряда на Ремонт Компьютера с Физическим Лицом

Освидетельствование технического состояния компьютерной техники: системных блоков, мониторов, принтеров, серверов, модемов, сетей и иных видов техники. Перечень компьютерной техники указывается Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору. При выявлении в ходе освидетельствования компьютерной техники неисправностей Подрядчик уведомляет об этом Заказчика. Профилактические работы, которые Подрядчик проводит в сроки, установленные Приложением N 2 к настоящему Договору.

Работы по ремонту компьютерной техники, производимые Подрядчиком на основании заявки вызова Заказчика. Работы по антивирусной поддержке и защите компьютерной техники, которые Подрядчик проводит по заявке Заказчика в соответствии с условиями, изложенными в Приложении N 3 к настоящему Договору.

Технический инструктаж работников Заказчика об особенностях эксплуатации компьютерной техники во избежание возможных поломок. В период действия настоящего Договора Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменять перечень обслуживаемой компьютерной техники. При этом Стороны составляют и подписывают соответствующее соглашение о внесении изменений в Приложение N 1 к настоящему Договору.

Одновременно с изменением перечня Стороны могут внести изменения в настоящий Договор относительно цены работ Подрядчика. Сервисное обслуживание компьютерной техники Заказчика осуществляется по настоящему Договору вне зависимости от истечения гарантийного срока на указанную технику. Сервисное техническое обслуживание компьютерной техники осуществляется Подрядчиком своими силами. Подрядчик приступает к ремонту неисправного компьютерного оборудования после получения заявки Заказчика подп.

После осмотра неисправного оборудования Подрядчик составляет акт, в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей. Акт подписывается уполномоченным представителем Заказчика. Стоимость комплектующих деталей, замена которых должна быть произведена в ходе ремонта п. В случае возражений Заказчика относительно покупки комплектующих изделий и деталей по цене, указанной Подрядчиком, Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых запасных частей и оборудования и предоставляет их Подрядчику для замены дефектных и неисправных деталей.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить ремонт при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком запасных частей и оборудования п. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо продолживший ремонт, не дожидаясь истечения срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении ремонта, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные запасные части и оборудование, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

Если ремонт компьютерной техники непосредственно на месте невозможен, его доставка от Заказчика до ремонтной мастерской Подрядчика и обратно осуществляется силами и за счет Подрядчика. Замененные дефектные изделия или их детали остаются у Подрядчика либо передаются Заказчику по его требованию. Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную условиями настоящего Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ, установленного п.

В случае повреждения или ухудшения технического состояния компьютерной техники, ее уничтожения в результате действий бездействия Подрядчика последний обязан возместить Заказчику причиненный ущерб.

В случае нарушения сроков проведения сервисного обслуживания, установленных приложениями к настоящему Договору, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении причиненных убытков. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

В случаях когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования либо при отсутствии в Договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:.

Работы по настоящему Договору выполняются в течение срока действия настоящего Договора. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Все разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Приложение N 3. Порядок и сроки осуществления антивирусной поддержки и защиты компьютерной техники.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ.

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора.

Приложение , является фиксированной и изменению не подлежит. Цена Договора включает в себя стоимость работ, запасных частей, расходов на доставку, уплату налогов и другие обязательные платежи. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки. Неустойка штраф, пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ, предусмотренных Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ.

Размер такой неустойки штрафа, пеней устанавливается в размере одной сто пятидесятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора.

Твердая смета может составляться в случае, если известны все исходные данные, внесения изменений в твердую смету не допустимы. Приблизительную смету составляют тогда, когда заранее нельзя определить количество и объем работ.

Если в договоре подряда не предусмотрено обязанности подрядчика выполнять работу лично, то подрядчик может привлекать к работе субподрядчиков. В таком случае ответственность за сроки и качество работы будет нести генеральный подрядчик. Гражданский кодекс предусматривает такие виды договора подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение изыскательных и проектных работ и т.

Цена работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет рублей в месяц. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком ежемесячно в течение дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ п. Договор подряда подрядчик — физическое лицо [место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование организации], в лице [должность, Ф.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки обработки вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их Сторона.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более календарных дней, другая Сторона может также приостановить выполнение обязательств по Договору.

При наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы для одной из Сторон последняя обязана немедленно проинформировать об этом другую Сторону в письменном виде. Неизвещение или несвоевременное извещение о возникновении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между Сторонами по его предмету теряют силу. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок не устранены отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в случае, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.

Распределение рисков между Сторонами 7. Результатом работы может быть создание новой вещи или изменение уже существующей. Существенным условием договора подряда является его срок. В договоре должен быть указан начальный, промежуточный и конечный срок выполнения работ. В договоре подряда может быть указан срок принятия результата работы, если же такой срок не будет указан, то заказчик обязуется принять результат работы сразу же после сообщения подрядчиком о его готовности.

Цена договора может быть выражена в приблизительной или твердой смете. Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору. Обязанности Подрядчика: 3. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее дней с момента получения авансового платежа Заказчика. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил СНиП , правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г. По окончании работ, в течение дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники.

Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением из своих материалов, собственными силами и средствами работы по текущему ремонту и отделке указать вид помещения общей площадью кв. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

Наступление обстоятельств по п. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.

При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств. Акт выполненных работ или акт об оказании услуг , хотя и не является обязательным документом в силу закона, является необходимым доказательством того, что стороны достигли окончательного результата по соглашению и не имеют взаимных претензий.

Кроме того, актом определяют дату окончания работ. На основании акта заказчик выплачивает физическому лицу вознаграждение либо производит окончательный расчет. Также необходимо указать, будет оплата осуществляться по итогам выполнения всей работы либо поэтапно.

Но в последнем случае придется добавить, какие действия например, завершить мониторинг или проанализировать целевую аудиторию должен совершить исполнитель, чтобы получить аванс.

Для юридического лица как заказчика риском является возможный судебный спор с исполнителем по поводу признания договора подряда трудовым. Это нужно учитывать при составлении проекта контракта. Контракты не являются трудовыми, если физическими лицами выполнялись конкретные задания, соглашения не содержали каких-либо условий относительно трудового распорядка и социальных гарантий. Кроме того, физические лица при выполнении условий соглашения ограничивались исключительно качеством и установленными сроками, выполненные по контрактам задания принимались по актам приемки и оплачивались в размере, согласованном сторонами в договорах.

При рассмотрении подобных споров суды учитывают следующие обстоятельства: В обычной хозяйственной деятельности юридического лица периодически появляется необходимость в работах или услугах, которые выполняются разово, не относятся к его основному производственному направлению. В таком случае компании может понадобиться образец договора подряда с физическим лицом на выполнение работ либо образец договора подряда с физическим лицом на оказание услуг Невозможно считать сделку состоявшейся, если не согласовано условие о начальных и конечных датах выполнения подрядной работы.

При этом практика на сей счет разнообразна. В ряде случаев суда признают, что начало срока не может, например, определяться датой заключения соглашения между лицами, нельзя указывать ориентировочную даты, однако есть и противоположные правовые заключения, содержащиеся в решениях арбитражных судов. Для удобства сторон, чтобы избежать дальнейших споров, применяется график работ, в котором, как правило, фигурируют промежуточные сроки. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать следующие услуги: 2.

Программное обеспечение по требованиям Заказчика. Обучение персонала Заказчика работе на ПК.

Образец договора подряда на ремонт квартиры, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Подрядчиком по договору подряда могут быть как юридические, так и физические лица. В статье рассмотрим договор подряда, его правовые основы, а также приведем форму типового договора, заключаемого с физическим лицом, на примере ремонта офиса. Договор подряда представляет собой гражданско-правовое соглашение, правовые основы которого регулируются нормами главы 37 "Подряд" Гражданского кодекса Российской Федерации далее - ГК РФ. По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его пункт 1 статьи ГК РФ. Договор подряда заключается на изготовление или переработку обработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Освидетельствование технического состояния компьютерной техники: системных блоков, мониторов, принтеров, серверов, модемов, сетей и иных видов техники. Перечень компьютерной техники указывается Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору. При выявлении в ходе освидетельствования компьютерной техники неисправностей Подрядчик уведомляет об этом Заказчика.

Исполнитель обязуется в установленный договором срок собственными и привлеченными силами и средствами произвести работы по текущему ремонту и отделке на Объекте в соответствии с условиями Договора, заданием Заказчика и проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость. Объект расположен по адресу:. Сумма договора составляет стоимость подлежащих выполнению работ на момент подписания договора, без стоимости материалов, их доставки и разгрузки : рублей. Стоимость работ по договору считается приблизительной и уточняется по фактическим объемам выполненных работ при подписании Актов выполненных работ. Обеспечивает строительство в полном соответствии с согласованной Заказчиком и выданной в производство работ проектно-сметной документацией, в сроки, установленные в п.

Договор подряда капитального ремонта образец

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. В начале апреля года, мной были обнаружены недостатки по установки опорных столбов ворот и калитки. В результате зимнего промерзания грунта опорные столбы, на которых установлены ворота, калитка и профильные листы, а также опорные столбы с сеткой рабицей, были вытолкнуты вверх, а другие ушли вниз. В связи, с чем произошло смещение забора не только в плоскости вертикальной, но и в горизонтальной. Забор завалился и перекосился, правую воротину вырвало и сломало в районе сварочного шва. О них вспоминают чаще всего во время работы с недобросовестным подрядчиком, который израсходовал лишние материалы, сэкономил на оборудовании, нарушил сроки сдачи объекта. Они должны следовать закону, соблюсти все нормы, чтобы никого не обидеть и не разбираться в суде со своими сотрудниками в будущем. Каждый человек при увольнении имеет право на получение компенсации. Они нужны, чтобы не нарушить трудовой кодекс.

Договор подряда на ремонт с физическим лицом гарантийный срок на работу

Для выполнения разовых работ организации, как правило, заключают договоры гражданско-правового характера, в том числе договоры подряда. Подрядчиком по договору подряда могут быть как юридические, так и физические лица. В статье рассмотрим договор подряда, его правовые основы, а также приведем форму типового договора, заключаемого с физическим лицом, на примере ремонта офиса. Договор подряда представляет собой гражданско-правовое соглашение, правовые основы которого регулируются нормами главы 37 "Подряд" Гражданского кодекса Российской Федерации далее - ГК РФ. По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его пункт 1 статьи ГК РФ.

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

.

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт квартир в Севастополе. КАК СОСТАВИТЬ ДОГОВОР НА РЕМОНТ?

.

.

Как заключить договор подряда с физическим лицом в заданию заказчика работу и качества и гарантийного срока на выполненную работу п.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Исидор

    Плохо что не ввели. Вот так вот авария случится на дороге, не важно по чьей вине, и тот дибил сдохнет от того что в окно вылетел. Во первых тебя посадить могут, во вторых живи теперь дальше с этой травмой по жизни. А если таких рублем наказывать, да по сильнее, глядишь и поймет.